inşaatı işinde ortaya çıkan iş programına yönelik sorunların çözümüne, yukarıda belirtilen sözleşme ve eklerinde yer alan hükümler ile inceleme bölümünde yapılan değerlendirmeler çerçevesinde bakıldığ
Devamıinşaatı işinde ortaya çıkan iş programına yönelik sorunların çözümüne, yukarıda belirtilen sözleşme ve eklerinde yer alan hükümler ile inceleme bölümünde yapılan değerlendirmeler çerçevesinde bakıldığ
DevamıSözleşmenin 9.maddesi ve İhale Yönetmeliğinin 71.maddesi hükümlerine göre keşif artışı verilmiş olan bu işte, ihale (sözleşme) bedelinin; artırılmış keşfe indirim oranı uygulanarak belirlenmesi ve gec
DevamıSözleşmeyle yüklenilen fiyatla, bunun yerine getirilmemesi nedeniyle üçüncü kişiye ödenen fiyat arasındaki farkın, yani, ilk ihale bedeli ile son ihale bedeli arasındaki farkın yükleniciden istenemeye
Devamıyeni birim fiyatlara ait analiz değerlerinin, teklif cetvelinde yer alan benzer 3926 poz no’lu iş kalemine ait teklif analiz değerleriyle kıyaslanmadan, YİGŞ’nin 23. madde hükümlerine aykırı şekilde t
DevamıSözleşmenin 19. maddesi ile YİGŞ’nin 30 uncu maddesinde yer alan; “Sözleşmesinde belirtilen mücbir sebepler ve/veya idarenin sebebiyet olduğu hallerden dolayı, işte sorumluluğu yükleniciye ait olmayan
DevamıYapım işinin tasfiyesi nedeniyle, sözleşmesine göre bu iş için verilen Kesin Teminat ve varsa Ek Kesin Teminatın; Tasfiye Kabulü işlemlerinde gerekli prosedürlerin usulünce yerine getirilmiş olması, t
DevamıHer yeni fiyatın yeni bir sözleşme hükmünde olduğu ve dolayısıyla, her yeni imalatın kendi uygulama şartlarında doğru yöntemlerle analiz edilmesi gerektiğinden, taraflarca anlaşmaya varılarak oluşturu
Devamıihale öncesi hazırlanan, köprülere ait keşif özeti listesinde birim fiyat poz no.ları yaklaşık olarak belirtilen “Öngerme Kirişli Köprü Tabliyesi İmali ve Montajı” ile “B.A. menfez imalatı” işlerinde
DevamıYer teslim tutanağında, projelerin kendisine teslim edilmediği konusunda şerh koyan yüklenicinin, daha sonrasında süre uzatımı talebinde bulunması
Devamıanahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “… Ek Bina İnşaatı” işinin halen devam ettiği belirtilerek, işin yapım aşamasında Alçıpan ve Kompact bölme duvarlar arasına ses yalıtımı yapılması ile
DevamıAnahtar teslim götürü bedel yapım işlerinde, proje ve mahal listesinde gösterilmeyen ancak asıl imalatın yapılması için zorunluluk arz eden imalatları için ilave bedel ödenip ödenmeyeceği
DevamıANAHTAR TESLİMİ İŞLERDE YAPIMINDAN VAZGEÇİLEN İMALATLARIN PURSANTAJ ORANI İLE BEDELİNİN DÜŞÜLEMEYECEĞİ
Devamı2886 sayılı kanuna göre ihale edilen işte süre uzatımı ve ödenek aktarılması konusunda müteahhit sorumluluğu
DevamıAnahtar teslim götürü bedel işlerde, yapımından vazgeçilen imalatlar ve yeni imalat kalemlerinin fiyatının belirlenmesi
DevamıAnahtar teslimi götürü bedel işlerde, yapımından vazgeçilen imalatlar ve sözleşme bedelinin %80 inden daha düşük bedelle tamamlanan işlerde yapılacak işlemler
DevamıTanıtım Birimleri, Güvenlik Kulübesi ve Peyzaj Düzenlemesi Büyük Onarım İşi” ile ilgili konular ön bölümde belirtildiği üzere detaylı olarak incelenmiş olup, buna göre; Ahşap oturtma çatı imalatının,
DevamıyAPIM İŞLERİ,Anahtar Teslimi Götürü Bedel teklif alınan yapım işlerinde pursantaj oranları kullanılarak yeni birim fiyat oluşturulması
DevamıYapım işleri,4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilerek...tarihinde anahtar teslimi götürü bedel üzerinden sözleşmeye bağlanan İş’te, ...tarihinde yapılan yer teslimine göre, işin bitim tarih
Devamıişe ait ihale dokümanları ve sözleşmesinde, çelik boru tecridi ile ilgili aksine bir hüküm olmadığı takdirde, işe ait teklif cetvelinde yer alan “Poz no: 36..tecritli, düz uçlu kaynak ağzı açılmış spi
DevamıSosyal Tesisleri İnşaatı İşi ‘ne ait sözleşme eki projelerde yer alan betonarme su deposu yapımının, sözleşme bedeline dahil olduğu, bu nedenle depo için ayrı bir ödeme yapılamayacağına ..tarihinde ya
Devamıİşe ait sözleşme ve eklerinde işin muhtelif kısımlarına ait farklı iş bitirme tarihleri, kısmi kabul ve kısmi gecikme cezası uygulaması öngörülmediğinden, kısmi gecikme cezası uygulamasının yapılamay
Devamıpozu Her Kalınlık ve Ebatta Andezit Plaklarla Döşeme Kaplaması Yapılması (Orijinaline uygun) ve Al poz nolu “Mevcut Döşemelik Yonu Taşı İle Düz ve Kavisli Döşeme Yapılması” imalatlarına ait yüklenici
Devamı4734 sayılı Kanun kapsamında bulunan kamu idarelerince bu Kanuna göre ihale edilen ve 4735 sayılı Kanuna göre de sözleşmeye bağlanan yapım işlerine ait yapı denetim hizmetlerini, bu kanunlar ile ikinc
Devamısözleşme ve ekleri hükümleri yanı sıra yapılan bu tespit ve değerlendirmeler de göz önünde bulundurularak, idaresince gerekli uygulamanın yapılabileceğine ..tarihinde yapılan toplantıda oybirliği ile
Devamıyapım çalışmaları devam eden …“… yöntemi ile geçirimsizlik perdesi imalatı” yaptırıldığı, bu imalat için yeni birim fiyat oluşturulduğu ancak, bu fiyatlara itiraz olduğu
DevamıBinası’nın yapıldığı parselle komşu parsel arasındaki istinat duvarının yapımı sırasında, zemin kaymasına ve bina tasmanına karşı önlem olarak zemine palplanş çakıldığı, palplanşların çakılması sırası
DevamıSüre uzatımı ve ödenek aktarımı
Devamıİş belli zamanlarda idare tarafından durdurularak yeniden başlatılmış ve süre uzatımları verilerek, ana sözleşme kapsamı dışında ilave tahsilât işlerinin de aynı Müşavire yaptırılması
Devamıİş kalemi miktarlarının değişmesi
Devamıİş artışıyla ilave inşaat yapılması
DevamıBina Deprem Takviye İnşaatı Hk.
Devamıİş programı revizyonu Hk.
DevamıSüre Uzatımı Hk.
Devamıimalat için yeni birim fiyat oluşturulduğu
Devamıyolların dolgusunda kullanılan malzemenin temin edildiği ocak yerinin değişmesi
DevamıEk Bina İnşaatındaki Tereddütler
Devamı% 10 Keşif Artışı Uygulaması
DevamıFiyat Anlaşmazlığı
DevamıAnahtar Teslimi Götürü Teklif Bedeli İnşaatın yapımı aşamasında bazı konular ile ilgili olarak anlaşmazlık oluşması
DevamıMalzemenin Hazırlanması (Yükleme, Boşaltma, Röpriz ve Nakliyeler dahil)” imalatının, ocak yerinin değişmesi nedeni ile yapılması gereken Yeni Birim Fiyat üzerinde anlaşmazlık çıkması
Devamıkeşif bedelli … İnşaatı işine ait … yılı program ödeneğinin harcanması konusunda … ile müteahhit firma arasında anlaşmazlık olduğu
DevamıDeprem Takviye İnşaatının kabul işleminde kullanılan yapım işleri geçici kabul (KİK 49.0/Y) form tutanağında bulunan tarihlerden hangisinin geçici kabul itibar tarihi olması
DevamıA.Ş. ile müvekkili şirket arasında bulunan sözleşmenin, sözleşmeyle belirlenen feshe ilişkin şartlar oluşmadığı halde davalı yanca haksız olarak feshedildiğini, geçersiz fesih sebebiyle bozdurulan tem
Devamı