ihalede sözleşme dışı veya fazladan imalât gerçekleşmesi durumunda bunların bedeli taraflar arasında kararlaştırılmadığından

ihalede itiraz edilen hakedişlerdeki sözleşmeye göre ihaleye esas uygulama projeleri ve mahal listeleri, pursantaj listesi ve yaklaşık maliyet cetveline göre ödenecek bedel ile zemin yapısı nedeniyle fore kazıklı ankrajlı betonarme iksa imalâtı yapılmak zorunda kalınması sonucu oluşacak bedel arasındaki fark hesaplattırılıp, bu farkın bu götürü bedelle kıyaslandığı

Yapım ihalesinde iş yeri ruhsatı alımındaki gecikme

ihale Sözleşmesinde yüklenicilerin tüm şartları dikkate almak koşuluyla teklif verecekleri, sonradan maliyet arttırıcı teklifler yapmayacağı, uygulamada teklife göre farklılıklar oluşmasının fiyatı etkilemeyeceği, yapılan fazla kazı imalatının yüklenici tarafından karşılanması belirtilmiştir. Yüklenici, belirtilen şartları göz önüne almış olduğu varsayımına dayalı olarak götürü bedelin içinde değerlendirmesi gerektiğinden, söz konusu işlerin sözleşme kapsamında yapılması gereken işler olarak kabul edilmesi gerekmektedir

Yapım ihalesinde ruhsat alımındaki gecikme, numunelerin incelenme süresi, hak ediş ödemelerindeki gecikme, anıtlar kurulunca projenin onaylanmasındaki gecikme, iş artışı ile mevsim nedeniyle çalışılmayan günler, iş artışı ve özellikle Anıtlar Yüksek Kurulu’nun denetimine tabi eser sözleşmelerindeki gecikme ve süre uzatımları sözleşmenin yapıldığı sırada işinin ehli olup basiretli bir tacir gibi hareket etmesi gereken yüklenici tarafından öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir durum niteliğinde değildir

ihale makaminin pozisyonu

Sözleşme feshinden sonra, yeniden sözleşme yapılamamasından doğan zarar ve bu zararın yasal faizinin tahsili

Sözleşmenin feshinden sonra yapılan yeni bir sözleşmede ortaya çıkan fiyat farkının yükleniciye ödettirilmesi

sözleşmesi yapılarak ..tarihinde işyeri teslimi yapıldığı, işin bitim tarihinin ...olarak kararlaştırıldığı, ancak,...yılına gelinmesine rağmen taahhüdün yerine getirilmemesi üzerine İdarece sözleşmen

Geçersiz dahi olsa bir sözleşmeden doğan alacak, yükleniciye ödeme yapılması

Sözleşme bulunmaması halinde, yüklenicinin yaptığı işlerin ödemesi

Süre, ay ile veya yıl, yan yıl ve yılın dörtte biri gibi, birden çok aylan içine alan bir zaman ile belirlenmişse, borç, sözleşmenin yapıldığı gün belirleme

Gün ile belli edilen sürelerin belirlenmesi

sözleşmenin feshi halinde gelir kaydedilen kesin teminatın müteahhit veya müşterinin borcundan mahsup edilemeyeceği

İdare haksız yere sözleşme feshi yaparsa, teminata elkoyması

Haksız fesih nedeniyle teminatların tazmin edilmesi

Yüklenici sözleşmeye uygun mal vermemesi nedeniyle sözleşme fesih edildiğinde, bu sözleşme yerine yapılan yeni ihalede hangi özellikler olması halinde iki ihale arasındaki fark yükleniciden tahsil edi

Sözleşme feshinden sonra, yeniden sözleşme yapılamamasından doğan zarar ve bu zararın yasal faizi

kesin teminatın gelir kaydedilerek sözleşmenin fesh edilmesi ve hesabın genel hükümlere göre tasfiyesinin gerektiği, ancak 4735 sayılı Sözleşme Kanunu'nun 21. maddesi gereğince Bölge Müdürlüklerin

Sözleşmenin feshinden sonra yapılan yeni bir sözleşmede ortaya çıkan fiyat farkının yükleniciye ödettirilmesi

İdarenin yapmış olduğu ihale sonucunda imzalanan sözleşme idare tarafından feshedilebileceği gibi yüklenici tarafından da feshedilebilir. Sözleşmenin yüklenici tarafından feshi halinde idare yeni bir

daha önce seri dosyalarda da zincirleme akitlerin olduğu ve ihale yapılamadığında geçici bir süre ihale yapılıncaya kadar işçilerin çalıştırılmaya devam edildiği görülmektedir” denilmesine rağmen mahk

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan rayiçlerin endeksler kullanılarak güncellenemeyeceği.

Sözleşmenin eki olan teknik şartnamede idarece ocak yeri gösterilmeyeceği, yüklenicinin malzemeyi temin edeceği yeri dikkate alarak teklif vereceği hükmü bulunduğundan, yüklenici kırmataş nakli için talepte bulunamaz.

ihale Sözleşmesinin ekleri arasında sayılmayan Yapım İşleri Genel Şartname hükmü esas alınamayacağı

Götürü bedelli ihale işlerinde %10’u aşan imalâtın tespiti halinde bedelinin iş sahibi yararına olması koşuluyla yapıldığı yıl mahalli piyasa rayiçleriyle belirlenmesi gerektiği Piyasa fiyatlarının içerisinde KDV, yüklenici kârı ve nakliye bedeli dahil olduğundan belirlenecek fiyatlara ayrıca bu kalemleri eklenmez.

Yüklenicinin kendisine verilen projelerin hatalı olduğunu tespit etmesi halinde durumu idareye bildirmesi gerekli olup bu şekilde bir bildirim yapıldığı ispatlanamadığı halde projelerin hatalı olması nedeni ile ortaya çıkan durumdan yüklenici sorumlu olduğu hk

Onaylı iş programlarına işe devam edilmiş olmasına rağmen imalat değişiklilerine ait yeni birim fiyatların çeşitli bahanelerle yeniden belirlenmeye çalışılması iyiniyet ve dürüstlük kurallarıyla bağdaşmadığı gibi sözleşmelerin taraflarının eşitlik ilkesinin de ihlal edilmesi hk

İhalesiz iş yaptırmak, ihaleye girme olanağı bulunan kişileri bu olanaktan yoksun bırakarak onların mağduriyetine neden olduğundan, görevi kötüye kullanma suçunu oluşturur

İhaleye fesat karıştırma suçunun oluşabilmesi için kanunlarda öngörülmüş ihale usullerinden biriyle usulüne uygun yapılmış ya da yapılacak bir ihale olmasının zorunlu olduğu, ihalenin şeklen yapılıp ihaleye konu işin daha önceden icra edildiğinin anlaşılması halinde görevi kötüye kullanma suçunun işlendiğinin kabul edilmesi gerekeceği.

adi ortaklık (ortak girişim) adına davetiye çıkartılması, dosyada taraf teşkili sağlanamadan işin esasına girilerek karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektiği

Teklif geçerlilik süresi dolmuş olduğu halde yüklenici sözleşmeyi imzalamış ise sözleşmeden önceki hususları ileri sürerek süre uzatım talebinde bulunamaz

Devir sözleşmesine damga vergisi istisnası uygulanabilmesi için devir eden ve devir alan tarafın her ikisinin de bu kapsamda alınmış istisna belgesine sahip olması gerektiği

Geçici kabul tutanağındaki kabule engel nitelikte olmayan eksiklikler verilen sürede tamamlanmamış ise gecikme cezasının işin teslim tarihinden itibaren kesilmesi mümkün değildir

Sözleşmenin uyarlanmasını talep edebilmek için ya sözleşme ifa edilmemiş ya da ifanın aşırı ölçüde güçleşmesinden doğan haklar saklı tutularak ifa edilmiş olması gerekir

Sözleşmenin feshedilmediği durumda gecikme cezasının gecikilen her takvim günü için kesilmesi gerektiği

Feshedilen sözleşmede gecikme cezası on günlük ihtar süresinden fazlası için uygulanamaz

Geçici kabul eksikliklerinin yüklenici yüklenici nam ve hesabına yaptırıldığı hallerde, yüklenici, işin üçüncü kişiye yaptırılma bedelini ödemekle mükelleftir

Gecikme cezasının ihtarname tarihinden itibaren kesilebileceği

Sözleşme feshedilmiş ise gecikme cezası kesilecek süre sözleşmedeki ihtar süresi kadardır

Sözleşme feshedilmemiş ise kesin teminat gelir kaydedilemez

İş programına uyulmayarak işe başlanmaması halinde sözleşme feshedilebilir

Sözleşme eki olmayan analizlere dayanarak müteahhitlik kârı ve genel giderler talep edilemez

Taraflarca sözleşme eki olarak kararlaştırılmayan Olur’un (genelge-iç yazışma) uyuşmazlığın çözümünde esas alınması mümkün değildir

Sözleşme uyuşmazlıklarında sözleşme eki olmayan belgeler uyuşmazlığın çözümünde esas alınamaz

Birim fiyat tarifleri sözleşmenin ekleri arasında sayılmış, bu nedenle sözleşme hükmü niteliğini almıştır. Uyuşmazlığın sözleşme eki birim fiyat tariflerine göre çözülmesi gerekir

Mahkemeler özellikle özel ve teknik bilgiyi gerektiren konularda, sunulan uzman görüşünün dava konusuyla ilgili olması halinde mutlaka dikkate almak ve değerlendirmek zorundadır

Süre uzatımının hatalı verildiği gerekçesiyle gecikme cezası kesilemez

Yüklenicinin gecikme cezasından sorumlu tutulabilmesi için gecikmenin tamamen kendi kusurundan kaynaklanması gerekir

Hakediş zamanında ödenmemiş ise gecikme cezası talep edilemez